Договор поставки оборудования (поставка осуществляется партиями; цена партии оборудования - договорная; на условиях стопроцентной предоплаты каждой партии)

Договор N _______ поставки оборудования (поставка осуществляется партиями; (цена партии оборудования - договорная; на условиях стопроцентной предоплаты каждой партии)

г. _____________                                     "___"_________ ____ г.

___________________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ___________________, действующ___ на основании ___________________, с одной стороны, и ___________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________, действующ___ на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя оборудование _________________ (далее по тексту - товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в размере, порядке и на условиях, установленных в настоящем Договоре.

    Общее количество поставляемого по настоящему Договору товара составляет
_______________________________________________________  1 .
(указать количество товара или порядок его определения)

1.2. Товар поставляется Покупателю партиями.

Наименование, ассортимент, комплектность, количество и цена товара каждого наименования, входящего в партию, а также сроки поставки партии товара указываются в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Срок поставки каждой партии товара в течение срока действия настоящего Договора определяется по согласованию Сторон на основании заявки Покупателя с учетом потребностей Покупателя и наличия на складе Поставщика необходимого товара. После согласования возможностей и условий поставки Сторонами подписывается Спецификация на партию товара.

2. ПОСТАВКА ТОВАРА

2.1. При возникновении у Покупателя потребности в приобретении товара по настоящему Договору Покупатель подает заявку Поставщику с указанием наименования, количества, ассортимента и комплектности требуемого товара, а также срока поставки товара.

После согласования ассортимента, количества и комплектности подлежащего поставке товара Стороны подписывают Спецификацию на поставку определенной партии товара.

2.2. Поставка партии товара осуществляется в сроки, указанные в Спецификации, путем доставки товара на склад Покупателя, расположенный по адресу: _________________________.

2.3. Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика.

2.4. Датой поставки считается дата доставки товара на склад Покупателя.

2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки товара (п. 2.4 настоящего Договора).

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость каждой партии товара договорная, указывается в Спецификациях к настоящему Договору, а также в товарных накладных.

3.2. Цена товара включает в себя стоимость дополнительных затрат (погрузки и доставки товара), в том числе НДС ____%.

3.3. Покупатель производит стопроцентную предварительную оплату стоимости каждой партии товара в течение _____ рабочих дней с даты подписания Сторонами соответствующей Спецификации.

3.4. Оплата стоимости каждой партии товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Обязательства Покупателя по оплате товара считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

4.1. Качество поставляемого по настоящему Договору товара должно соответствовать стандарту ______________, техническому регламенту ________________ и должно подтверждаться следующими документами: ______________________.

4.2. Комплектность поставляемого товара должна соответствовать следующим требованиям: ______________________________.

    4.3. Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в соответствии
с _________________________________________________________________________
(реквизиты стандарта, технических условий или иного документа,
предусматривающего гарантийный срок)

и указывается в Спецификациях.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. При получении товара на складе Покупателя последний обязан проверить соответствие товара транспортным и сопроводительным документам, а также принять товар по количеству тарных мест с соблюдением нормативных правовых актов. Приемка товара по количеству тарных мест подтверждается подписанием Покупателем накладной.

Осмотр и проверка товара по количеству, качеству и ассортименту производится Покупателем на своем складе в течение ________ с момента получения товара от Поставщика.

При этом подписание Покупателем накладной не означает осмотр и приемку товара Покупателем по качеству, количеству, ассортименту и комплектности.

5.2. Приемка товара Покупателем по качеству, количеству, ассортименту и комплектности подтверждается подписанием обеими Сторонами акта о приемке товара (форма N ТОРГ-1).

5.3. Покупатель обязан уведомить Поставщика обо всех выявленных недостатках и несоответствиях поставленного товара в течение срока приемки, установленного п. 5.1 настоящего Договора.

Поставщик в течение ________ дней с даты получения уведомления от Покупателя обязан направить своего представителя для участия в приемке товара.

5.4. Поставщик, допустивший недопоставку товара, обязан восполнить непоставленное количество товара в течение ________ с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.

Поставщик обязан допоставить товар в ассортименте, установленном Спецификацией.

5.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения цены товара;

- безвозмездного устранения недостатков товара в течение _______ с момента _____________________;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;

- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям настоящего Договора. Замена товара ненадлежащего качества должна быть произведена в течение _______ с момента ____________________.

Покупатель предъявляет указанные в настоящем пункте требования, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного товара, без промедления заменит поставленный товар товаром надлежащего качества.

Покупатель вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества, а если такой товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков товара либо его замены.

5.6. В случае поставки товара с нарушением условий настоящего Договора, Спецификации, требований закона, иных правовых актов и иных обычно предъявляемых требований к комплектности Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены товара;

- доукомплектования товара в течение _______ с момента _________________________.

Если Поставщик в указанный в установленный настоящим пунктом срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании товара, Покупатель вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектного товара на комплектный;

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Замена некомплектного товара должна быть произведена в течение _______ с момента ________________________.

Покупатель предъявляет указанные в настоящем пункте требования, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленного товара, без промедления доукомплектует товар либо заменит его комплектным товаром.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР

6.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки товара, установленного Спецификацией, либо срока допоставки товара, установленного п. 5.4 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ____% от стоимости непоставленного в срок товара.

6.2. В случае нарушения Поставщиком срока устранения недостатков товара, установленного п. 5.5 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ____% от цены товара, недостатки которого должны быть устранены.

6.3. В случае нарушения Поставщиком срока доукомплектования товара, установленного п. 5.6 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ____% от цены товара, подлежащего доукомплектованию.

6.4. В случае нарушения Поставщиком срока замены товара ненадлежащего качества, установленного п. 5.5 настоящего Договора, или срока замены некомплектного товара, установленного п. 5.6 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере ____% от цены товара, подлежащего замене.

6.5. В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости партии товара, установленного п. 3.3 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере ____% от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего Договора и объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая: военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон или существенные изменения в законодательстве Российской Федерации, затрагивающие условия или порядок исполнения Договора. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств.

6.8. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу причин, установленных п. 6.7 настоящего Договора, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение ___ дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами или торгово-промышленной палатой, расположенной по месту расположения Стороны Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.

6.9. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, согласно п. 6.8 настоящего Договора, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.

Поставка товара по настоящему Договору осуществляется с момента его заключения и до "___"___________ ____ г.

7.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.

7.3. Односторонний отказ от исполнения Договора о поставке (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения Договора одной из Сторон.

7.4. Нарушение Договора о поставке Поставщиком предполагается существенным в случаях:

- поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товара.

7.5. Нарушение Договора о поставке Покупателем предполагается существенным в случаях:

- неоднократного нарушения сроков оплаты товара;

- неоднократной невыборки товара.

7.6. Договор о поставке считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично.

7.7. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанности уплаты штрафных санкций, а также иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора, Стороны обязуются урегулировать путем переговоров.

8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров споры передаются на разрешение арбитражного суда _______________________.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ²

9.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.3. После вступления в силу настоящего Договора вся предыдущая переписка между Сторонами утрачивает силу.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

9.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:

9.5.1. Заявка Покупателя.

9.5.2. Спецификация.

9.5.3. Уведомление о некомплектности поставленного товара.

9.5.4. Акт о приемке товара (форма N ТОРГ-1).

9.5.5. _______________________________.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 Поставщик                               Покупатель

Наименование:                           Наименование:
_________________________     Адрес:    _________________________     Адрес:
________________________________        ________________________________
ОГРН _________________________________  ОГРН _________________________________
ИНН __________________________________  ИНН __________________________________
КПП __________________________________  КПП __________________________________
Р/с                                     Р/с
___________________________________     ___________________________________
в                                       в
_____________________________________   _____________________________________
К/с                                     К/с
___________________________________     ___________________________________
БИК __________________________________  БИК __________________________________
ОКПО _________________________________  ОКПО _________________________________

________________________(_____________) ________________________(______________)
М.П.                                   М.П.